实用的施工合同模板锦集10篇
随着人们对法律的了解日益加深,很多场合都离不了合同,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编为大家整理的施工合同10篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
施工合同 篇1发包人(全称):_______(以下简称甲方)
承包人(全称):______(以下简称乙方)
本补充协议书和珠海正业包装有限公司厂房施工合同同时使用,具有同等法律效应。
1、工程概况
1.1工程名称:珠海正业包装有限公司厂房工程增加工程
1.2工程地点:珠海市斗门区富山工业园
1.3工程内容:厂区室外给排水和消防工程。
具体内容见附件1
2、工程承包范围
2.1承包范围:业主提供的有关施工图纸和相关变更资料的全部工程项目。
2.2承包方式:包工包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
3、工期
3.1双方约定工期必保20xx年2月20日交工投入使用。
3.2因乙方原因,每推迟一天按1500元/天违约金,并累计在乙方工程款中扣罚。
4、质量与验收
4.1工程质量标准:质量达到现有国家规范规定的合格标准。
4.2验收:执行厂房施工合同相关条款。
5、安全施工
5.1要 ……此处隐藏18538个字……)由甲方负责并担责任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。
八、纠纷处理方式:
1、因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解,也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向―――市仲裁委员会申请仲裁―――人民法院提起诉讼。(将不选定的解决方式划出)
九、合同的变更和解除:
1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款___%支付违约金,并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。十、其它约定:
1.
2.
3.
4.
5.
十一、本合同一式_____份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
甲方(签章): 乙方(签章):
委托代理人: 法定代表人:
住址: 地址:
电话: 电话:
邮编: 邮编:
签订日期:年月日
签订地点: