【精品】装修合同模板集合10篇
随着人们法律意识的加强，合同起到的作用越来越大，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编收集整理的装修合同10篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
装修合同 篇1百成装饰·精工品质
百成装饰主材委托代购协议
合同编号：
甲方（客户）：
乙 方：百成装饰工程有限公司
本着更好的为客户服务的宗旨，推进松泉装饰“快乐家装”的主导思想，甲乙双方经过协
商，甲方委托乙方代购主材，并达成如下协议：
一、代购主材产品选购：
甲方前期选购主材产品时，乙方将根据甲方的居室要求推荐并挑选符合设计风格和要求的
主材并计算准确的所需数量。
二、代购主材产品明细：
甲方选定主材产品后，乙方需按照甲方最终确定的产品明细填写《主材报价表（预算）》，
并与甲方核实相关主材名称、型号、规格、颜色、价格等项目。甲方审核无误后，签字确认。后期产品配送即以此《主材报价表（预算）》为依据。
三、代购主材货款支付：
甲方在《主材报价表（预算）》上签字确认后，需将所定主材产品全款金额为(小写)
￥元（大写 ）交至乙方财务或乙方指定收款处，由乙方财务人员在此合同上盖“现金收讫”章或另外开启收据。
……此处隐藏12456个字……p>
4、隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到场验收，甲方应五天内进行验收。
5、竣工后，乙方应书面通知甲方验收。甲方在接到通知后十天内验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能验收，需及时书面通知乙方，否则视为工期延误。若另定验收日期，甲方应承担乙方的看管费用，以人民币三百元为限。
七、奖励和违约责任
1.由于乙方原因，逾期竣工(不包括由于甲方对整体工程另定验收日期造成的延误)，每逾期一天，乙方付甲方0.1%元违约金，
2.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天按付款额的0.1%%支付滞纳金。
3、未办理验收手续，甲方提前住进施工房屋，视为甲方已实际验收。
4因合同双方中任何一方非本合同约定原因或法定原因造成合同无法履行时，应书面通知对方终止合同，负有责任的一方应向对方赔偿由此造成的经济损失，以人民币叁千元为限。
九、装饰工程报价单、施工图等经双方协商，达成一致的具体问题协议，作为合同的附件，与合同具有同等效力。
十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
一、本合同经双方签章后生效，如有未尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决;如调解不成时，任何一方应向人民法院提出起诉。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
